焦作車務(wù)段嘉峰、陽城、陽城道東側(cè)區(qū)域安全環(huán)境整治（第四階段）項目發(fā)包公告
（項目編號：---）
.發(fā)包條件
本發(fā)包項目焦作車務(wù)段嘉峰、陽城、陽城道東側(cè)區(qū)域安全環(huán)境整治（第四階段）已由中國鐵路鄭州局集團(tuán)有限公司焦作車務(wù)段批準(zhǔn)建設(shè)，項目業(yè)主為中國鐵路鄭州局集團(tuán)有限公司焦作車務(wù)段，發(fā)包人為中國鐵路鄭州局集團(tuán)有限公司焦作車務(wù)段。項目已具備發(fā)包條件，現(xiàn)對該項目的施工進(jìn)行發(fā)包。
.項目概況與發(fā)包范圍
.項目概況：
.地面平整，清理垃圾；
.鋪設(shè)石粉、米石；
.新建欄桿、防護(hù)網(wǎng)；
.鋪設(shè)混凝土、透水混凝土、設(shè)置路緣石；
.外墻粉刷；
.鋪設(shè)預(yù)制蓋板；
.房屋拆除；
.相關(guān)事項以現(xiàn)場實(shí)勘為準(zhǔn)；
.建設(shè)地點(diǎn)：陽城車站、嘉峰車站；
.發(fā)包范圍：經(jīng)中國鐵路鄭州局集團(tuán)有限公司焦作車務(wù)段批準(zhǔn)的設(shè)計文件及發(fā)包文件的所有內(nèi)容。
.計劃工期：日歷天。
.包段劃分：發(fā)包范圍按一個包段劃分。
.承包人資格要求
.本次發(fā)包要求承包人須具備房屋建筑工程施工總承包叁級及以上資質(zhì)，且必須具有獨(dú)立的法人資格，法人及法定代表人、擬委派的項目經(jīng)理自遞交投包文件之日起年內(nèi)沒有法院判決、裁定生效的行賄犯罪記錄，承包企業(yè)具備有效的營業(yè)執(zhí)照和安全生產(chǎn)許可證，并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力，且具備開具符合國家規(guī)定的增值稅專用發(fā)票資格。
.本次發(fā)包不接受聯(lián)合體承包。
.各承包人均可就上述包段中的個包段承包。
.承包人必須是國鐵采購平臺的注冊供應(yīng)商，在國鐵采購平臺上完成注冊并通過審核。
. 承包人需有近年鐵路營業(yè)線施工的經(jīng)驗（提供相關(guān)工程合同）。與焦作車務(wù)段有過合作經(jīng)驗的優(yōu)先。
.公示、報名及獲取發(fā)包文件
.凡有意參加承包者，請于年月日至年月日，每日上午時至?xí)r分，下午時分 至?xí)r分 （北京時間），攜帶紙質(zhì)版報名資料（報名資料相關(guān)要求見附件）到焦作車務(wù)段行政辦公室房間現(xiàn)場遞交并登記。
.承包文件的遞交
.承包文件的遞交時間和地點(diǎn)：詳見發(fā)包文件。
.逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)或者不按照發(fā)包文件要求密封的承包文件，發(fā)包人不予受理。
.發(fā)布公告的媒體
本次發(fā)包公告在國鐵采購平臺網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布。
.聯(lián)系方式
發(fā)包人：中國鐵路鄭州局集團(tuán)有限....
發(fā)布媒體:
快捷閱讀
